Banca Dati della Giurisprudenza Civile

... della consolidata prassi di calcolo dei danni per “anomalo andamento” dei lavori è di 225.411,53 €, di cui - in linea di principio - 27.300 € imputabili al ### Si rimette al Giudice ogni altra decisione sull'argomento, ivi inclusa quella sull'utilità delle ulteriori notizie fornite dall'Ausiliare”. R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 21/23 Alla luce di quanto sopra motivato, nei limiti di quanto richiesto dall'attrice in sede di precisazione delle conclusioni, la ### Soc. coop. a r.l. va condannata al pagamento in favore di ### S.r.l. della somma di € 148.178,29 a titolo di saldo del corrispettivo, oltre interessi moratori con tasso e decorrenza ex D.Lgs. 231/2002 nonché al pagamento della somma di € 197.611,53 a titolo di risarcimento dei danni patiti a causa dell'inadempimento della impresa convenuta e dell'anomalo andamento dell'appalto, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data di fine lavori all'effettivo soddisfo. Va inoltre accolta la domanda riconvenzionale del ### convenuto e condannata la ### Soc. coop. a r.l. al risarcimento dei danni occorsi al ### in ragione sia della ritardata ultimazione dei lavori, secondo la misura prevista ex art.9 del (leggi tutto)...

... contrattuale prodotta in giudizio; 2. esamini il dedotto andamento anomalo dell'appalto come risultante dagli atti di causa verificando le circostanze ostative alla regolare esecuzione dei lavori ed esaminando le cause che hanno ### 9 a 34 determinato l'interruzione degli stessi e, quindi, l'ultimazione degli stessi nei termini pattuiti; 3. verifichi, in particolare, la sussistenza degli inadempimenti imputati a parte attrice che hanno condotto l'amministrazione a risolvere il contratto e, in particolare, indichi gli obblighi spettanti all'impresa in relazione alla sottoscrizione della ### 4. verifichi la sussistenza degli inadempimenti imputati dall'attrice alla committente; 5. valuti l'incidenza causale dei singoli eventi sull'allungamento dei tempi di esecuzione del contratto, verificando, in relazione ai maggiori oneri lamentati dall'appaltatore, le diverse voci di danno prospettato e in particolare se detti oneri trovino effettivo riscontro nei documenti di appalto e se siano congrue; 6. verifichi se la committente abbia rispettato i termini di pagamento dei sal e, in caso negativo, calcolare anche le somme eventualmente spettanti all'appaltatore a titolo di interessi legali e moratori (leggi tutto)...

... protrazione della durata del ### per effetto dell'anomalo andamento dei lavori denunciato con la precedente riserva n.12 ### 15 Mancato concordamento ### prezzi per ### n.7-8-9 ### 21 Maggiori oneri inerenti modifica arredo urbano ### 23 Mancata contabilizzazione di opere ed interventi eseguiti nei mesi di ottobre e novembre ### 24 Mancata contabilizzazione di opere di realizzazione di una piazzola ### 25 Maggiori oneri dovuti all'anomalo andamento dei lavori di demolizione del ponte stradale ### 26 Mancato riconoscimento degli oneri relativi al trasporto ed al conferimento a discarica del materiale proveniente dallo scavo dei pali (codice CER 170904) ### 29 Mancato inserimento oneri di cantierizzazione ### 09 variante n°9 ### 34 Mancato riconoscimento dei maggiori oneri conseguenti alla protrazione della durata del ### per effetto dell'anomalo andamento dei lavori denunciato con la precedente riserva n.28 Passando alle altre riserve. ### 12 Si tratta di riserva da anomalo andamento iscritta in calce al SAL 40 per lavori fino al ventotto febbraio 2011 e aggiornata fino al SAL 65 per lavori fino al trentuno maggio 2013. RFI sostiene che sarebbe intempestiva perché gli (leggi tutto)...

... ancora rileva, venivano iscritte quattro riserve: 1) anomalo andamento del cantiere legato all'indisponibilità delle aree per la logistica e l'impianto di cantiere, oltre al rinvenimento di sottoservizi non segnalati negli elaborati progettuali; 2) maggiore onerosità dovuta all'eccezionale aumento dei prezzi delle materie prime; 3) oneri per indisponibilità effettiva di area autorizzata per la 3 RG n. 3631/2024 Cons. Est. ### D'### messa a dimora dei materiali provenienti dagli scavi e da dragaggio; 4) oneri derivanti dal riscontro di cavi ad alta tensione durante i lavori di perforazione. Dopo l'ultimazione dei lavori era stato emesso lo stato finale degli stessi in data ###, nel quale la società aveva confermato tutte le riserve iscritte. L'### portuale aveva comunica to alla società che il responsabile unico del procedimento aveva espresso parere favorevole al riconoscimento delle riserve, con il pagamento della somma di euro 1.100.000,00. Tuttavia, la società aveva ritenuto che l'importo proposto fosse inadeguato a remunerare i maggiori on eri e conomici sostenuti a causa dell'andamento anomalo dei lavori. 2. Si costit uiva in giudizio l'### portuale eccependo la decadenza dalla (leggi tutto)...

... di formulazione delle riserve. Lo stato finale dei lavori è stato redatto in data ### per un importo complessivo di euro 540.369,38 al netto del ribasso d'asta, laddove l'impresa appaltatrice ha percepito anticipazioni per € 529.127,80, con un residuo credito a saldo del dovuto di € 11.241,58, oggetto del sesto mandato di pagamento emesso dalla ### dei ### ma mai riscosso, come si evince dall'allegata relazione di collaudo. Lo stato finale è stato sottoscritto dall'impresa appaltatrice con quattro riserve. La riserva n. 1 ha ad oggetto la richiesta di aggiornamento prezzi al 13.9.2012 da effettuarsi con le stesse modalità adottate con ### della ### n. 138 del 30.5.2002, per complessivi € 143.153,06. La seconda riserva attiene al riconoscimento dei maggiori oneri per costi di gestione cantiere e il risarcimento dei danni cagionati dall'anomalo andamento dei lavori nel periodo dal 12.11.2002 al 13.9.2012, per un importo complessivo di € 984.927,51. La terza riserva, invece, è di natura contabile ed è inerente a forniture e lavorazioni non contabilizzate per un importo complessivo di € 19.503,32. Anche la relazione di collaudo è stata sottoscritta con riserva dall'impresa (leggi tutto)...