Banca Dati della Giurisprudenza Civile

... il limite di un quarto della durata originaria dell'appalto - di chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità». La sospensi one dei lavori è stata, dunque, ritenuta del tu tto legittima. 6. Trova, poi, applicazione ratione temporis l'art. 344 della legge 20/3/1865, n. 2248, in base al quale «occ orrend o in corso di esecuzione un aumento od una diminuzione di opere, l'appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto alle stesse condizioni del contratto. Al di là di questo limite egli ha diritto alla risoluzione del contratto». In tal caso, ai sen si del comma 2 dell' art. 344 citato, «sarà all'appaltatore pagato il prezzo dei lavori a termini di contratto». 5. La nota della società del 22/11/19 99 è stata riportata dai ricorrenti per come trascritta nella sentenza di prime cure, in quanto trattavasi di una missiva di «11 pagine» in cui «vi so no una moltitudine di censure rivolte alla stazione appaltante alla ### lavori». Pertanto tale nota era del seguente tenor e «dal l'esame complessivo di detta perizia redatta dalla DL l'impresa ritiene di non potere dare seguito utilmente all'appalto quantomeno alle condizioni (leggi tutto)...

... del 5 marzo 1982, la ### di ### aveva affidato in appalto alla società ### S.p.A. l'esecuzione di lavori di sistemazione generale della S.P. 13 nel tratto "###bivio ### finanziati dalla ### del ### I lavori venivano ultimati e collaudati. 2. Con citazione notificata il 28 dicembre 2001 la società appaltatrice, ammessa a concordato preventivo, ha convenuto 2 l'### provinciale davanti al Tribunale di ### — poi in riassunzione davanti al Tribunale di Cagliari a seguito di declaratoria di incompetenza per territorio — per ottenere il pagamento di somme spettanti a titolo di svincolo anticipato delle trattenute di garanzia, saldo revisione prezzi, interessi da ritardato pagamento dei corrispettivi contrattuali e della revisione prezzi. Il Tribunale di Cagliari con sentenza n. 576 del 2011, in adesione alle conclusioni della disposta consulenza tecnica di ufficio, ha rigettato la domanda attrice per mancato adempimento dell'onere probatorio, nella ritenuta inidoneità della documentazione prodotta a determinare "con sufficiente certezza" gli importi effettivamente dovuti, ed ulteriori rispetto a quelli versati a titolo di corrispettivo e revisione prezzi, ed a valutare l'esistenza di (leggi tutto)...

... compravendita emergeva dalle carte, posto che nessun appalto era stato realizzato da ### e nessuna vendita di cosa futura, mai venuta ad esistenza, era stata effettuata: la sola cosa che risultava trasferita era l'area su cui doveva sorgere il campus universitario e il trasferimento era stato trascritto, a fav ore dell'### nei registri immobiliari; -) l'articolo 2 della transazio ne sti pulata tra le part i contraenti diceva che «la società ### oni...dichiara di ven dere... all'Ente regionale per il diritto allo ### che... accetta e compra, la piena proprietà del complesso immobiliare…» e il termine «vendere», in un atto di transazione redatto da ### e con le parti 4 assistite dai rispettivi difensori nei giudizi che erano in corso e che con la transazione si volevano estinguere, era certamente utilizzato nel suo significato giuridico e non significava altro che trasferire la proprietà di un bene dietro corrispettivo di un prezzo; -) benché l'articolo 2 della transazione prevedeva la realizzazione di edifici, si leggeva anche: «...pertanto deve intendersi immediatamente trasferita in capo al medesimo [l'###, l'area di sedime sulla quale le stesse verranno edificate…»; -) il (leggi tutto)...

... giuridiche) il ### della Giustizia statunitense ha conferito appalto ad una ditta esterna» (p. 8), richiamando una dettagliata informativa dell'### degli ### d'### a ### del 4.8.2017 (###). La stessa ### nella versione aggiornata al 2024, nel dettare le istruzioni operative per singoli ### extra-UE, precisa che «per le notifiche dirette a soggetti privati (persone fisiche e giuridiche) il ### della Giustizia statunitense ha conferito appalto ad una ditta esterna (###» (p. 60) e indica nell'elenco delle ### centrali dei vari paesi, ai sensi della ### dell'### per gli ### «### / ### richiamando il medesimo ### B di cui all'edizione del 2019 (p. 66). Anche nel sito web ufficiale del U.S. ### of ### - ### la società ### è indicata quale «private contractor» (appaltatore privato) di ### cui inviare le richieste di assistenza dirette a privati o aziende situate negli ### Ciò premesso ed escluso che la parte notificante debba provare la designazione da parte dell'### centrale a mezzo di apposito documento, si condivide quanto affermato nella sentenza gravata, la quale, richiamati i costanti principi giurisprudenziali secondo cui la notifica di un atto giudiziario effettuata all'estero mediante la (leggi tutto)...

... affare (come nella specie, concernente un contratto di appalto privato di lavori di ristrutturazione di un immobile), risultando, quindi, categoria diversa dall'onerosità ex art. 1341, comma 2, c.c., con cui concorre unicamente l'ipotesi, per l'appunto, di contratti unilateralmente predisposti da un contraente in base a moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti (cfr. Cass. civ., sez. III, 20 marzo 2010, 6802). Ciò posto, nel caso di specie, il condominio convenuto, in sede di comparsa di costituzione e risposta, ha dedotto che “si eccepisce la vessatorietà delle clausole ex artt. 10-11 del contratto di appalto, con particolare riferimento agli interessi di mora alla luce del più recente orientamento giurisprudenziale..” omettendo, tuttavia, di svolgere specifici approfondimenti sul punto anche nei successivi scritti difensivi. Ebbene, a prescindere dall'assoluta genericità delle allegazioni svolte dal condominio in merito alla prospettata vessatorietà delle clausole del contratto, osserva il Tribunale che l'art. 33 lettera f) del ### del ### dispone che sono considerate vessatorie fino a prova contraria, tra le altre, le clausole che impongono (leggi tutto)...