Banca Dati della Giurisprudenza Civile

... gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi. Nello specifico, il ### non avrebbe adeguatamente reso riconoscibili i dissuasori pregiudicandone la visibilità per i pedoni e ciclisti, in violazione degli artt. 42 C.d.S. e 185 Regolamento di attuazione del C.d.S. 1.2. ### di ### ha chiesto il rigetto della domanda risarcitoria formulata dal sig. ### in quanto infondata in fatto e in diritto. In particolare, parte convenuta ha dedotto quanto segue: - i lampioni posti lungo la pista ciclabile sono di proprietà della società ###L.E., non sono stati installati dal ### di ### e non sono alimentati dalla rete pubblica comunale, sicché qualsiasi intervento manutentivo spetta a tale società; - appaiono inconferenti i richiami alle norme del ### della strada impiegati per sostenere la legittimazione passiva del ### di ### in qualità di proprietario e soggetto manutentore; inoltre, l'attore non ha affermato né una difformità dell'arredo urbano rispetto alle prescrizioni tecniche ministeriali né che il dissuasore non doveva essere là collocato; - per sua stessa ammissione, il sig. ### si è avventurato, nonostante la fitta (leggi tutto)...

... n.7-8-9 ### 21 Maggiori oneri inerenti modifica arredo urbano ### 23 Mancata contabilizzazione di opere ed interventi eseguiti nei mesi di ottobre e novembre ### 24 Mancata contabilizzazione di opere di realizzazione di una piazzola ### 25 Maggiori oneri dovuti all'anomalo andamento dei lavori di demolizione del ponte stradale ### 26 Mancato riconoscimento degli oneri relativi al trasporto ed al conferimento a discarica del materiale proveniente dallo scavo dei pali (codice CER 170904) ### 29 Mancato inserimento oneri di cantierizzazione ### 09 variante n°9 ### 34 Mancato riconoscimento dei maggiori oneri conseguenti alla protrazione della durata del ### per effetto dell'anomalo andamento dei lavori denunciato con la precedente riserva n.28 Passando alle altre riserve. ### 12 Si tratta di riserva da anomalo andamento iscritta in calce al SAL 40 per lavori fino al ventotto febbraio 2011 e aggiornata fino al SAL 65 per lavori fino al trentuno maggio 2013. RFI sostiene che sarebbe intempestiva perché gli eventi che hanno originato i rallentamenti partono dal primo gennaio 2011 e quindi l'ATI avrebbe doveva iscrivere riserva a partire dal SAL n. 37 del diciassette gennaio 2011. (leggi tutto)...

... 6. Per costruzioni temporanee, per costruzioni di arredo urbano, piscine, pergolati, per campi per attività sportive e ricreative e per costruzioni che si sviluppino solo al piano interrato, ed a condizione che questo sia completamente interrato rispetto al livello del confine, fatte salve distanze minori di edifici esistenti, ed a meno che non si costruisca in aderenza, la distanza può essere ridotta fino a: a) ### = m1,5 nella generalità dei casi, b) ### = m 0,50 per rampe a cielo aperto. 7. È consentito costruire a distanza dai confini inferiori a quelle indicate ai commi precedenti, ma pur sempre nel rispetto delle distanze tra edifici, in base ad un accordo, nelle forme di legge, con la proprietà confinante, registrato, trascritto nei registri immobiliari”. Pertanto, secondo un'interpretazione letterale, sistematica e teleologica delle richiamate previsioni normative, il regolamento urbanistico edilizio del comune di ### inequivocabilmente prevede che: - la distanza di un edificio (da un altro edificio o da un confine considerato) si misura facendo riferimento a ciascun fronte dell'edificio stesso; - il criterio da adottarsi per la misurazione delle distanze fra edifici e (leggi tutto)...

... d'### che è una strada facente parte del perimetro urbano del Comune di #### parte, spettava al Comune dimostrare l'impossibilità della custodia o fornire la prova del fortuito ma non vi ha provveduto. La controversia, quindi può essere decisa alla stregua del dispositivo dell'art. 2051 Ai sensi dell'art. 14 del C.d.S., gli Enti proprietari della strada sono tenuti a provvedere: 1) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; 2) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze; c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. E' principio ormai consolidato sia nella giurisprudenza di legittimità che in quella di merito, che in tema di servizio di pubblica utilità, la discrezionalità della P.A. incontra il suo limite esterno nella osservanza del precetto del neminem laedere che le impone di mantenere strade e pertinenze in condizioni tali che non derivi agli utenti, i quali ragionevolmente facciano affidamento sullo stato di apparente transitabilità, una diversa situazione reale, costituente pericolo occulto sia per il carattere obiettivo sua non visibilità sia (leggi tutto)...

... ubicata nei pressi di una fabbrica ubicata nel centro urbano del comune di ####, che non sono in grado di dirvi come si chiami, chiudevo gli occhi per un colpo di sonno ed in vari la corsia di marcia opposta a quella che percorrevo, ossia quella dedicata ai veicoli provenienti da ### e diretti ad ### riacquistando coscienza dopo l'esplosione degli air-bags della mia autovettura. Dapprima pensavo di aver urtato il guard-rail di protezione del ponte ma poi disceso dal veicolo che guidavo mi rendevo conto, anche per le indicazioni dette da alcune persone che transitavano sul posto, che avevo urtato un veicolo che proveniva dalla direzione opposta a quella tenuta dal sottoscritto, che poi era caduto dal ponte...”). Particolare rilevanza ai fini della ricostruzione dei fatti rivestono gli accertamenti e le rilevazioni eseguiti dalla ### stradale intervenuta sul posto nell'immediatezza dell'evento. Va ricordato che il verbale di accertamento di un incidente stradale ha efficacia di piena prova non solo per le dichiarazioni ricevute, ma anche per i “fatti accertati visivamente dai verbalizzanti e relativi alla fase statica dell'incidente, quale risultava al momento del loro intervento” (Sez. (leggi tutto)...