Banca Dati della Giurisprudenza Civile

... tecnica dell'arch. ### del 24/04/2019; - la condotta fecale non era stata, dunque, sostituita nella sua interezza, così come deliberato dal ### il ###; - di aver dovuto ingiungere di ripristinare lo stato dei luoghi e la sanificazione degli ambienti interni all'immobile a seguito del transito della tubazione di amianto e del personale addetto, oltre la pulizia degli ambienti interni ed esterni.; che dunque l'amministratore aveva violato gli obblighi di mandato. Pertanto, parte attrice ha chiesto dicondannare parte convenuta al pagamento della complessiva somma di €. 17.800,00 a titolo di penale per la eccessiva durata dei lavori o di altra somma ritenuta equa dal Tribunale; al pagamento della somma di € 5.000,00 a titolo di risarcimento non patrimoniale, ex art 2059 c.c., per la limitazione del diritto all'abitazione o di altra somma che il Tribunale vorrà determinare in via equitativa; all'esecuzione dei lavori di sostituzione della condotta fecale per il tratto mancante e di tutti i lavori occorrenti e necessari secondo le normative in vigore; di accertare la responsabilità del dott. ### per avere violato l'obbligazione di mandato per l'incarico assegnatogli dall'assemblea (leggi tutto)...

... spigolo a confine con il cassonetto della colonna fecale. In ordine alle cause di dette infiltrazioni, il CTU ha appurato che esse siano dovute ad un cattivo stato della colonna fecale, che si presenta ancora nella sua consistenza originaria con tubazione di cemento-amianto. Il ctu ha sul punto chiarito che “### luce della situazione riscontata in loco e delle indagini effettuate lo scrivente ritiene che le infiltrazioni siano dovute ad un deterioramento naturale del materiale utilizzato per la tubazione della fecale, in questo caso cemento-amianto, il quale ha, molto probabilmente, completato il suo ciclo di vita. La braga, quale pezzo speciale, presenta ancora più evidenti i segni di deterioramento… Lo scrivente ritiene quindi che le cause delle infiltrazioni siano dovute ad un cattivo stato della colonna fecale che si presenta ancora nella sua consistenza originaria con tubazione di cemento - amianto. Una conferma di un deterioramento generale della colonna è dato anche dal fatto che un analogo problema di infiltrazione è presente nell'alloggio al secondo piano...” (cfr. pag. 15 e 16 della relazione). In sintesi dette infiltrazioni provengono dalla colonna fecale, dunque da (leggi tutto)...

... attesa,fuoriuscite di acque fecali provenienti da colonna fecale condominiale in cemento amianto nel passaggio dal tratto verticale al tratto orizzontale (cfr.pagg.14,15 ,16 e 17 della ###. Orbene, posto ciò,mette conto rilevare che l'azione intrapresa dall'attore va sussunta nell'ambito dell'art.2051 c.c.. ### noto ,quando il danno cagionato dalla cosa in custodia possa essere ricondotto ad un'omissione nell'esercizio dei poteri-doveri di controllo e manutenzione del bene che gravano sul custode, trova applicazione la disciplina prevista dall'art. 2051 c.c. laddove il danno lamentato dal terzo sia stato determinato dalla cosa in custodia o per proprio dinamismo ,o per l'insorgere in essa di un agente idoneo a produrre nocumento, dovendosi - in caso contrario - ricondurre la fattispecie nell'ambito di applicazione del criterio generale d'imputazione della responsabilità extracontrattuale previsto dall'art. 2043 c.c.. La Suprema Corte non ha mancato di affermare che, essendo il custode sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza, è gravato della prova liberatoria che consiste nella dimostrazione dell'avvenuto espletamento di (leggi tutto)...

... esclusione del lavoro di rimozione e smaltimento dell'amianto già deliberato nell'assemblea del 3/10/2011. ### del 2014 prevedeva effettivamente una durata di 150 giorni naturali e consecutivi e, in caso di ritardo, una penale giornaliera di euro 100 a carico della appaltatrice. Il convenuto ha ricostruito la storia della esecuzione dell'appalto sostenendo che solo a seguito del rilascio della concessione di fognatura, dopo l'invio il ### da parte del Comune di Napoli della lettera di riscontro per la autorizzazione allo svolgimento dei lavori, decorrevano i 150 giorni stabiliti nel contratto, l'assemblea in data ### aveva approvato una variante in corso d'opera per il rifacimento della pavimentazione del garage lato ovest, come richiesto dalla ### con la previsione di ulteriori 50 giorni di lavorazione. In data ### venne invece stipulato un separato accordo con la ### s.r.l., ditta specializzata nella bonifica ambientale e nel trasporto rifiuti pericolosi, per la rimozione delle parti in amianto. La esecuzione di una seconda variante in corso d'opera fu portata a conoscenza dell'assemblea condominiale del 15/12/2015. Essa consisteva nel rifacimento della fascia di asfalto esterno, vale a (leggi tutto)...

... terzo piano, int. 8, dal lato prospiciente il cortile condominiale, di cm 60, fino al limite esterno del balcone; rigettava nel resto le domande spiegate da ### in parziale accoglimento delle domande spiegate in via riconvenzionale da ### ordinava a ### di creare, in relazione all'immobile del fabbricato A una discendente fecale con relativo sfiato in copertura, ovvero, in alternativa, fare in modo che le colonne pluviali non siano asservite allo scarico fecale e che le stesse siano dotate alla base di un sifone a monte dello scarico nel pozzetto di recapito comune, in conformità a quanto evidenziato dal ### di eseguire sull'infisso metallico posto a protezione dei locali deposito al piano terra del fabbricato “A” le opere indicate dal CTU nella sua relazione (pag. 13). Il tribunale, infine, in relazione al primo giudizio compensava le spese per la metà ponendo a carico degli attori la restante metà nonché per intero a carico degli attori le spese di ### in relazione al secondo giudizio, compensava integralmente tra le parti le spese di giudizio e poneva le spese di CTU a carico di entrambe le parti in parti eguali. 5. Con il primo motivo, parte appellante si duole che il giudice di (leggi tutto)...