Banca Dati della Giurisprudenza Civile

... alla redazione di un contratto di realizzazione di impianto fotovoltaico del valore di € 2.500.000,00, quantificati in € 44.341,38. Si costituiva in giudizio ### contestando la domanda. Il Tribunale, mutato il rito, all'esito dell'istruttoria nel corso della quale veniva espletata prova orale, così statuiva: “… all'attività in oggetto … va applicata la tabella per l'attività stragiudiziale di cui al D.M. n. 127/04 (tabella D) … ### conto, pertanto, del valore del contratto de quo (euro 2.500.000,00, come da art. 6 del contratto), e considerato quanto disposto dall'art. 2), a mente del quale “nella determinazione degli onorari fra il minimo ed il massimo stabiliti, si deve tenere conto del valore e della natura della pratica, del numero e dell'importanza della questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente e dell'eventuale urgenza della prestazione”, alla luce della complessità delle questioni trattate e della urgenza, da un lato, e tenuto conto, dall'altro, che l' attività prestata non può essere qualificata quale “redazione del contratto” tout court, per le motivazioni espresse in (leggi tutto)...

... trasferire ad esso ente a titolo di introiti derivanti dall'impianto fotovoltaico destinato alla produzione di energia elettrica. Essa va rigettata sul decisivo rilievo che è inopponibile a ### spa, titolare dell'azionata pretesa creditoria afferendo, come è di tutta evidenza, al rapporto interno con il Ministero dell'### Le statuizioni di condanna ### per ciò che concerne i crediti per sorte capitale azionati in giudizio, per un importo pari ad € 9.293,27, deve affermarsi che, avendo parte creditrice assolto all'onere probatorio su di essa gravante di provare la fonte del rapporto negoziale, e non essendo contestata l'effettuazione delle prestazioni, comunque documentata, il relativo credito, in difetto di pagamento o di altra causa estintiva di cui non è stata data prova, deve integralmente riconoscersi in favore della cessionaria. Tale credito deve maggiorarsi di interessi moratori, maturati e maturandi, nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, da calcolarsi dalle singole scadenze al saldo. A tal riguardo occorre rilevare che la predetta normativa trova applicazione anche nell'ipotesi di forniture in cui risulta parte la pubblica (leggi tutto)...

... si impegna ad intestare/volturare alla ###ra ### l'impianto fotovoltaico insistente sulla sola abitazione coniugale. Allo stesso modo, sarà effettuata la voltura di tutte le utenze domestiche, da intestare alla moglie. 3- Le parti dichiarano di essere concordi nel diversi al 50% quanto in giacenza sui conti correnti cointestati. pag. 3/4 4- Il signor ### si impegna a versare direttamente alla figlia ### ormai maggiorenne, la somma mensile di € 300,00 a titolo di mantenimento, oltre a provvedere al rimborso delle spese straordinarie in quota del 60%, escluse le spese di cui al punto successivo. Il signor ### inoltre si assumerà integralmente il costo delle spese di trasferimento (stanza o appartamento) della ragazza qualora ### -che frequenta il quinto anno delle scuole superiori-intenda trasferirsi in altra città per gli studi universitari. Anche qualora ### decida di restare a vivere a ### il padre si accollerà l'intero costo dei libri e del materiale necessario. Il signor ### si impegna a lasciare alla moglie autovettura ### 500 cointestata ad entrambi, con passaggio dell'assicurazione a nome della medesima; qualora la ###ra ### intenda intestare a sé la proprietà del mezzo, (leggi tutto)...

... di scossaline nel sottotetto e l'ampliamento dell'impianto fotovoltaico - che comportarono una rideterminazione del prezzo complessivo pari ad euro 199.957,66 comprensivo di IVA al 10%; c) effettuò pagamenti per un totale di euro 218.393,57, superando la somma contrattualmente pattuita, comprensiva delle variazioni, per una differenza di euro 18.435,91; d) in corso d'opera riscontrò ritardi, notevoli vizi e criticità delle opere, che contestò alla appaltatrice con diverse e-mail; e) il rilascio del cantiere avvenne il ###, oltre un anno dopo rispetto al termine di fine lavori indicato nel contratto e, in data ###, denunciò gravi e nuovi vizi, tra cui fenomeni di infiltrazioni che causavano il distaccamento di una porzione del soffitto, chiedendo pertanto alla ### s.r.l., il pagamento del valore delle conseguenti opere rimediali; f) la perizia elaborata dal tecnico di parte attestò l'effettiva sussistenza di vizi e difetti delle opere appaltate, in seguito confermati dal CTU nel procedimento di istruzione preventiva instaurato presso il Tribunale di ### che individuò i costi necessari per le riparazioni nella somma di euro 19.941,26. Sulla base di tali allegazioni, ha concluso, (leggi tutto)...

... provvedere al completamento ed all'attivazione dell'impianto, limitando in tal modo il fabbisogno di energia prodotta dai motogeneratori. considerato l'avanzamento delle lavorazioni. […] ### data di risoluzione del contratto la committente ha avuto sufficiente tempo per pervenire al completamento ed all'attivazione dell'impianto. Ad oggi, invece, a distanza di oltre 3 anni dalla risoluzione del contratto, non vi è evidenza di alcuna misura intrapresa dalla committente ed il CTU nel corso del sopralluogo del 15.09.2018 ha rilevato uno stato di abbandono e progressivo ammaloramento dell'impianto fotovoltaico in località ###Angelo”. Ad ogni buon conto decisiva per i fini che ci occupano è la considerazione che - come accertato dal C.T.U. con valutazioni dalle quali non vi è ragione di discostarsi - i ritardi nell'esecuzione di tale impianto e l'omesso completamento dello stesso e del relativo collegamento all'impianto di dissalazione risultano essere stati determinati da circostanze ed eventi non imputabili alla #### S.p.A.; inoltre, anche ove ultimato, tale impianto non avrebbe potuto essere messo in funzione poiché la ### appaltante, fino alla data della risoluzione del contratto di (leggi tutto)...