Banca Dati della Giurisprudenza Civile

... l'incarico che, il committente #### mantenesse il ponteggio edile già risultante montato sul fabbricato con accordi presi direttamente con la ditta proprietaria del ponteggio. Di contro la posizione dell'opposto è che la ditta di ### inizialmente, abbia smontato il precedente ponteggio della ditta ### soc. coop. a.r.l. poiché veniva rescisso il contratto di appalto tra il ### lo ### e quest'ultima. Tale circostanza viene confermata dalla fattura n. 18/2023 emessa con destinatario il proprietario dell'immobile. Dopo che la ditta ### smontava il ponteggio della ### il ### lo ### contattava la ### S.r.l. che si rendeva disponibile a proseguire i lavori come da contratto di appalto con cessione dei crediti e da allegato A computo metrico…. Considerato che la società ### S.r.l. non disponeva nell'immediato di un ponteggio e vista l'urgenza di portare a termine i lavori in virtù delle modifiche apportate dal ### in materia di superbonus 110% e tempistica sulla cessione dei crediti, il #### n.q. di legale rappresentante pro-tempore della ### S.r.l. chiedeva al sig. ### di individuare qualcuno che disponesse di un ponteggio e fosse disposto ad affittarlo, con pagamento del noleggio a (leggi tutto)...

... il materiale edile che le attrezzature, nonché il ponteggio (ancora fatturato per il noleggio a carico dell'opposta); - che le fatture di cui al decreto ingiuntivo opposto attenevano esclusivamente ai lavori eseguiti e non pagati, nonché al noleggio del generatore di corrente trifase comprensivo del carburante per il suo funzionamento, non presente in cantiere ed assolutamente necessario per eseguire i lavori edili, predisposto dalla società opposta, previo concerto con la ditta ### 80 di ### - che la richiesta di danni (all'appaltatrice e/o al committente) era del tutto infondata atteso che i lavori concordati erano stati quasi ultimati e che residuava unicamente l'intonacatura di una stanza interna (pari a 30-40 mq.) e che il termine per l'ultimazione dei lavori, indicato arbitrariamente ed unilateralmente dall'appaltatore al 15.08.2022, non era comunque decorso all'atto di invio della diffida ad adempiere del 4.06.2022 e che, pertanto, alcun un inadempimento si era verificato; - che alcun contratto di subappalto era stato sottoscritto tra l'appaltatrice e la società convenuta opposta, mentre nel mese di marzo 2022 ed in maniera verbale la ### s.r.l. aveva ricevuto dalla ### 80 di (leggi tutto)...

... dirsi sproporzionato in quanto parametrato al costo di noleggio. Quanto alla fattura n. ###-### emessa da ### in data 28 febbraio 2021 di € 213,38, in seguito alle contestazioni della convenuta parte attrice deduceva che: “Il contratto di noleggio - formalizzato a mezzo del ### d'ordine del 12.02.2021 (doc. 2 già in atti) - prevedeva che ### pagasse - per i tre giorni di nolo - la somma di complessivi €. 705,00 + iva, oltre i costi di consumi energetici di noleggio (cfr. la dicitura in grassetto sulla p. 1 “i ### verranno addebitati in fattura a fine noleggio”) ed oltre alle spese amministrative di fatturazione. In forza del contratto di noleggio ### emetteva n. 2 fatture (mai contestate): • fattura n. ###- ### del 16.02.2021 per €. 237,50 + iva, relativa al prezzo di nolo per il giorno 15.02.2021 e spese di fatturazione (doc. 15); • fattura n. ###-### del 28.02.2021 per €. 649,90 + iva, relativa al prezzo di nolo per i giorni 16 e 17.02.2021, ai ### dei tre giorni di nolo e spese di fatturazione (doc. 5 già in atti). Il tutto per complessivi €. 1.082,63 iva inclusa. Ciò considerato, quando in data #### effettuava il pagamento “anticipato” mezzo POS della somma di (leggi tutto)...

... dovuto sollevata dall'opponente per la vendita del ponteggio pari ad € 7.930,00 e il noleggio di un cestello per l'importo di € 600,00 per come ammesso dall'opposta. La stessa opposta nella comparsa di costituzione deduce quanto segue: “##### Certamente risponde a verità la circostanza che la ditta ### ha acquistato dalla ### S.R.L. ponteggio comprensivo di pedane ed accessori, concordando l'importo di ### 7930,00#. Tuttavia, per il pagamento di quanto pattuito sono stati eseguiti lavori per circa 2000,00# presso l'abitazione della madre del ### Caporaso che dovevano essere scapitati sulla somma totale. Pertanto la ### risulta ad oggi debitrice nei confronti della ### srl, per l'acquisto del ponteggio comprensivo di pedane ed accessori della somma di ### 5930,00## somma verrà immediatamente pagata non appena ### provvederà a saldare quanto dovuto in relazione a decreto ingiuntivo opposto. Per ciò che concerne il noleggio del cestello, resosi necessario per il completamento dei lavori lungo via ### si precisa che questo è stato noleggiato per soli due giorni. Difatti, come da foto allegate, il cestello si è reso necessario al fine di terminare il cordone grigio (allegato 9) nel (leggi tutto)...

... attrezzature e degli elementi, anche non strutturali, del ponteggio….. dovrà essere eseguito dalla ### e solo a saldo del credito sino a quel momento maturato e non ancora onorato, per i servizi prestati. ###.VI. nel caso in cui non abbia ricevuto il saldo dovuto, non provvederà allo smontaggio delle attrezzature concesse in nolo e continuerà a far maturare il canone di noleggio che verrà regolarmente fatturato” con la conseguenza che in caso di reiterato ingiustificato ritardo nel pagamento di almeno di una rata “la ### smonterà e recupererà i materiali allestiti e noleggiati in quanto beni strumentali con 07 sette giorni di preavviso”. Quanto al momento della risoluzione dei contratti, esso non può farsi risalire alla comunicazione del 4.11.22; infatti, #### S.r.l.s. non dava seguito alla risoluzione intimata con suddetta missiva atteso che, alla scadenza del termine ivi indicato, veniva invitata dalla ### 2011 S.r.l., con comunicazione del 11.11.2022, ad un incontro, in data ###, presso il ### di Via di ### (doc. 10). Non ricevendo, però, successivamente il pagamento di alcuna somma, la #### S.r.l.s. risolveva ufficialmente i contratti mediante missiva inviata via pec il ### (leggi tutto)...