Banca Dati della Giurisprudenza Civile

... ammalorate e nel pagamento di una somma pari al costo del ponteggio necessario sia per la demolizione del cappotto inidoneo sia per la realizzazione di un nuovo cappotto, in misura che viene indicata in euro 20.000,00 o nella diversa misura di euro 11.360,86 come accertato dalla CTU espletata in corso di causa, oltre interessi legali dalla data della sentenza, in ogni caso condannare ### S.r.l. al rimborso, in favore dei ##### e ### tutti quali eredi beneficiati del ### di spese e compensi di giudizio oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, ### ricordando come sia specifico onere di ### provare di aver eseguito a regola d'arte quanti e quali lavori e, dunque, senza invertire l'onere della prova, rigettata ogni eventuale richiesta di richiamo del CTU a chiarimenti e di rinnovazione delle operazioni peritali, previa revoca parziale dell'ordinanza del 9.04.2024, si chiede l'ammissione di prova per interrogatorio formale del legale rappresentante dell'attore e per testimoni sui seguenti capitoli (### - per i convenuti - Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ### S.r.l. ha introdotto il presente giudizio nei confronti di ### esponendo (leggi tutto)...

... (non potendosi ciò desumere dallo smontaggio del ponteggio nel novembre 2013); che alcune lavorazioni non erano state eseguite (per un ammontare di € 1.081,91), mentre i lavori eseguiti presentano vizi che, per la loro eliminazione, richiedevano un costo complessivo di € 45.373,93 oltre iva. Ciò premesso, in relazione alla domanda introdotta da ### s.r.l. nel ricorso monitorio (pagamento della somma di € 40.577,00 a titolo di saldo dell'appalto) la sentenza in oggetto accoglie l'opposizione proposta dal ### e revoca il decreto ingiuntivo (capo 1), esponendo che il contratto prevede, per il pagamento a saldo, la redazione del verbale di ultimazione dei lavori e, entro i trenta giorni successivi, la redazione del conto finale dei lavori e del certificato finale di collaudo emesso dal direttore dei lavori, previa presentazione da parte dell'appaltatore delle certificazioni attestanti l'adempimento degli oneri previdenziali ed assicurativi per tutti i propri dipendenti ###; che, infine, il pagamento era condizionato al rilascio di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa; che nessuna di queste condizioni risulta rispettata; che, in primo luogo, non è stato redatto il (leggi tutto)...

... dall'appartamento con la barella a causa della presenza del ponteggio; ### - ##### - Dott. ### 42) ### che il ponteggio è tuttora montato come da fotografie che mi si rammostrano (### 51 Fotografie al 29.10.2019) ### - ##### - #### indicano a testi, con riserva di altri indicarne: - Ing. #### 18, ### - LC - - ##### - ##### O. Imberti 26, ### B.sco - BG - - #### di ### 18, 24034 ### B.sco - Dott. ###, ### 1, 23877 Paderno d'### - #### 8, ### B.sco - Sig. ### c/o ### srl ### 14, ### - #### 53/1, ### chiede di essere ammessi alla prova contraria sui capitoli di prova avversari, comunque contestati, con i testi sopra indicati, con riserva di altri indicarne ### - In caso di contestazione della perizia redatta dall'#### si chiede la nomina di un ### differente dall'#### affinchè esaminati gli atti e i documenti prodotti, verificate le lacune della CTU redatta in corso di giudizio di ### stimi economicamente: la mancata e inesatta esecuzione delle opere, le ulteriori opere resesi necessarie per ovviare ai vizi e difetti delle opere realizzate da ### sas i relativi costi e determini il credito vantato dagli attori. - In caso di contestazione della perizia redatta dal Dott. ### disporre CTU (leggi tutto)...

... da un tecnico ### ha sollecitato lo spostamento del contatore ancora presente in modo da poter eliminare i cavi attivi presenti nell'intercapedine; 19. è stata tuttavia resa edotta del fatto che detti cavi alimentavano anche alcuni negozi che affiancano ### e a fronte di ciò lo spostamento non sarebbe potuto avvenire prima di fine marzo 2011; il tutto in evidente contrasto con qualsivoglia prospettiva di accelerazione del succitato programma lavori a finire; 20. la scrivente ha quindi evidenziato come, a quella data, si registrasse già un ritardo di circa 2 mesi nell'esecuzione dei lavori di palazzo ### che rischiano di diventare un "percorso critico" per il completamento e la messa in funzionalità dell'intera tratta #### 21. non è stato possibile avviare tempestivamente le attività inerenti la realizzazione del tamponamento della facciata nord dell'ex palazzo delle ### nelle more dell'approvazione della 6^ variante; 22. la scrivente evidenzia che, a quella data, non aveva avuto ancora inizio il collegamento pozzo Corvetto—### previsto a partire dal 17.02.2011, per la perdurante presenza, nell'intercapedine, del cavo ### che alimentava il palazzo, i negozi e le attività (leggi tutto)...

... 19.01.2011, chiedeva all'### S.p.A. la delocalizzazione del contatore n. ### cod. 950 e la rimozione dei contatori n. ### cod. 860, n. ### e n. 6571005, nonché la contestuale rimozione e/o delocalizzazione delle condutture elettriche aeree insistenti sulle facciate del fabbricato per poter completare i lavori di ristrutturazione, mettere in sicurezza e rendere idoneo all'uso l'immobile sopra descritto; riferiva ancora che la ### per il tramite del tecnico incaricato, provvedeva ad effettuare sopralluogo presso l'immobile e, previa verifica della fattibilità degli interventi richiesti, provvedeva alla rimozione dei misuratori e che successivamente sarebbero stati rimossi anche i cavi elettrici dalle facciate nel termine di giorni 60 dalla ricezione della missiva del 21.03.2011. Decorso detto termine e benché formalmente messa in mora in più occasioni, l'### non effettuava alcun intervento, pertanto l'attore depositava ricorso ex artt. 669-bis e 700 c.p.c. al cui esito veniva emessa ordinanza di accoglimento totale con cui il Tribunale di ### ordinava all'### di procedere all'esecuzione dei lavori; avverso tale ordinanza di accoglimento, l'attore interponeva anche reclamo ex art. 669-terdecies (leggi tutto)...