Banca Dati della Giurisprudenza Civile

... ed onorari di causa, oltre IVA e ### -ACCERTARE la responsabilità aggravata della ### 2000 S.r.l. e, per l'effetto, ### la medesima, ai sensi dell'art. 96, 3° co. c.p.c., al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufÌicio in via equitativa. -Con vittoria di spese ed onorari, oltre ##### generali e oneri accessori come per ####: -Si insta per l'integrale acquisizione del fascicolo di primo grado del Tribunale di ###.G. 1203/2024, -Si insta per l'accoglimento delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado, da intendersi reiterate e non abbandonate.” MOTIVI DELLA DECISIONE ### chiedeva al Tribunale di Ivrea la risoluzione di un contratto di appalto stipulato con la società ### 2000 s.r.l., nonché la restituzione dell'acconto versato pari a euro 10.395,00, deducendo l'inadempimento dell'appaltatrice. ### esponeva di avere commissionato, nel maggio 2023, la realizzazione di un “giardino d'inverno”, accettando un preventivo e versando l'acconto pattuito; lamentava tuttavia che l'impresa non avesse mai dato esecuzione all'opera, non fornendo indicazioni chiare sui tempi e rinviando più volte l'inizio dei lavori. In tale contesto, l'attrice inviava a (leggi tutto)...

... C.T.U. le singole riserve iscritte dalla ### (3.1) appaltatrice per effetto delle sospensioni dei lavori e in generale per effetto del prolungamento del rapporto contrattuale, analizzandole dettagliatamente e nelle varie voci, verificando la congruità dei conteggi e quantificando i maggiori oneri e danni sopportati dalla società attrice a causa della mancata possibilità di ultimare l'opera appaltata in termini di danno emergente e lucro cessante (3.2), nonché i maggiori oneri e danni costi sostenuti dalla società attrice (3.3) oggetto delle riserve iscritte in contabilità oltre interessi legali e moratori e rivalutazione monetaria come per legge; 4) quantifichi il C.T.U. gli interessi legali e moratori per il ritardato pagamento dei corrispettivi d'appalto e del saldo dei lavori, nonché gli interessi ex art. 1283 cod. civ.; 5) “verifichi se l'appaltatore abbia proceduto ad iscrivere apposite, tempestive e regolari riserve sulla base della normativa vigente nei documenti di appalto e quale sia stato eventualmente il loro esito; 6) “verifichi se vi sia stata contabilizzazione dei lavori in conformità a quanto previsto dal contratto di appalto e, in caso negativo, quantifichi il (leggi tutto)...

... dell'esame tanto della domanda di pagamento avanzata dall'appaltatrice, quanto della domanda risarcitoria 2965.2017 r.g.a.c. Pag. 4 avanzata in via riconvenzionale, riguardano: la determinazione del corrispettivo dovuto a fronte delle pattuizioni intercorse tra le parti e delle lavorazioni effettivamente eseguite; la tempestività della denuncia dei vizi riscontrati; l'eccezione relativa alla mancanza di collaudo; l'effettiva esistenza dei vizi e la conseguente responsabilità dell'appaltatore. §2. Circa la prima questione preme evidenziare che i preventivi ulteriori prodotti dall'appaltatrice recanti la data del 20.07.2017, rispetto a quelli prodotti dall'opposta con l'atto di citazione recanti la data del 17.07.2017, sono stati espressamente disconosciuti dall'opponente sin dalla prima udienza di comparizione del 21.01.2019 e, pertanto, in mancanza di esplicita richiesta di verificazione, non possono essere utilizzati ai fini della decisione. Ne discende che, ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto, non può che farsi riferimento ai preventivi versati in atti dall'opponente, dai quali risulta un corrispettivo complessivo di € 46.838,06 (doc. 5 e 6 di parte opponente, rispetto (leggi tutto)...

... accertata, giusta e di ragione; - ### in ogni caso, la società ### S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. e il “### dell'### n. 8”, rappresentato dall'amministratore p.t., al pagamento delle spese e degli onorari, oltre agli accessori di legge, rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge e con attribuzione al sottoscritto procuratore per fattone anticipo e non aver riscosso onorario, tenendo anche conto della mancata adesione delle controparti alla proposta di stipula della convenzione di negoziazione assistita, ex artt. 2 e 3 D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014. Conclusioni parte convenuta (###: nel merito rigettare la domanda attrice perchè infondata; in subordine accertare la mancata adozione della necessaria diligenza da parte attrice con conseguente esclusione di ogni diritto al risarcimento del danno; in ulteriore subordine accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva dell'impresa appaltatrice; in via ancor ulteriormente gradata quindi accertare l'entità del danno subito dalla sig.ra ### in misura inferiore a quanto dalla stessa richiesto nell'atto di citazione; ed accertare, altresì, il concorso colposo della stessa ###ra ### per l'omessa (leggi tutto)...

... nell'invio della documentazione ma agli impegni della società attrice che doveva anche cercare l'istituto disponibile a finanziarla e ad acquisire il credito fiscale, condizione indicata anche nell'offerta; che la stessa ### s.r.l., inviando il contratto di appalto, aveva ribadito che nelle offerte del 14.03.2022 era prevista la facoltà del condominio, prima della firma e verificate le eventuali condizioni peggiorative occorse nei mei trascorsi, “accettare o rifiutare l'esecuzione dei lavori”; che, sempre nella medesima ### era stata indicata come data di inizio lavori il ### e la fine per settembre 2022 e che “sarebbe necessaria anche l'ultimazione dei serramenti, gestiti direttamente dai condomini, entro tale data”; che il nuovo contratto conteneva clausole vessatorie non discusse in assemblea (ad esempio l'esonero da responsabilità dell'appaltatrice, penali e tassi di mora all'8% in caso di ritardo nei pagamenti), maggiori oneri economici e tempistiche non compatibili con la sostituzione dei serramenti; alle richieste di modifiche contrattuali, ### aveva opposto un diniego e chiesto il saldo degli asseriti costi sostenuti (doc. 6). All'esito dell'interrogatorio libero delle (leggi tutto)...