Banca Dati della Giurisprudenza Civile

... ### come p otenziale appaltatore, un contratto di appalto ‘ch iuso' per il pre zzo fisso invariabile di 3.600.000 ,00 eu ro, con fine lavori prevista per il mese di aprile 2011; che fin da subito, nel giugno 2009, l'appaltatore eseguiva alcune opere fuori preventivo, resesi necessarie per la scarsa portanza del t erreno, con conseguent e rallentamento dei lavori ed increme nto dei costi, i quali 3 di 10 aumentavano di circa 900.000,00 e uro; che sia le opere preventivate che quelle straordinarie venivano accertate dall'arch. ### mediante approvazione dei rispettivi ### all'esibizione dei quali committenti pagavano puntualmente; che, all'approssimarsi della data di scadenza dei lavori prevista nel contratto, i ### avevano ravvisato una discrasia tra le opere realmente realizzate e lo stato delle stesse descritto nell'ultimo ### il quale indicava un avanzamento dei lavori pari al 93,11%; che, su espressa domanda degli attori, il 5 aprile 2011 l'architetto ### rettificava lo stato di avanzamento dei lavori, indicando che la percentuale delle opere effettivamente realizzate era pari all'84,03%, che il valore complessivo dell'appalto era in quella data di 5.371.466,81 euro (in luogo dei (leggi tutto)...

... diritto tutte enunciate nell'atto introduttivo, previa sospensione dell'esecuzione (qualora nelle more concessa), stante la crisi di liquidità del convenuto da cui scaturisce il periculum in mora di non riuscire ad ottenere la restituzione di somme eventualmente versate da ### dichiarare la nullità dell'impugnato lodo arbitrale e nel merito: A. Accertare e dichiarare che l'importo del corrispettivo spettante a ### S.r.l. per i lavori edili e di impianti elettrici di cui ai quattro contratti di appalto in premessa citati ed eseguiti fino alla data di risoluzione contrattuale per inadempimento del committente, presso l'abitazione del ### in #### in ### della ### n° 1, ammonta alla complessiva somma di €.208.832,58 iva inclusa; B. Accertare e dichiarare che detratti gli acconti versati di €.132.158,09, ### S.r.l. è creditrice di ### della somma a saldo di €.76.674,49 di cui alle fatture n.ri 80/2021, 37/2022, 38/2022 e 39/2022; C. Per l'effetto, condannare il ### al pagamento in favore di ### S.r.l. della somma di €.76.674,49 a titolo di saldo del corrispettivo degli appalti de quo, incluso il rimborso dell'acconto versato per gli infissi, e delle fatture n.ri 80/2021, 37/2022, (leggi tutto)...

... per come emergente dalla rilettura del contratto di appalto inter partes, emerge che le fondazioni sulle quali erigere la struttura lignea dell'immobile dovevano essere eseguite dallo stesso ### quest'ultimo, circostanza incontestata di giudizio, ha quindi officiato allo scopo la ditta ### e ### s.r.l., che ha tardivamente completato l'opera. La richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, per altro verso, si manifesta assolutamente generica, non avendo l'appellante specificato eventuali errori in cui sarebbe incorso il nominato consulente tecnico d'ufficio ed il contributo che tale ulteriore approfondimento tecnico comporterebbe ad una diversa soluzione della controversia. Le argomentazioni che precedono e le condivise risultanze della indagine tecnica dell'ausiliare del ### consentono, analogamente, di escludere i prospettati profili di corresponsabilità dell'appellato ### progettista e direttore dei lavori in relazione ai vizi per come riscontrati dall'ausiliare del ### Tenuto presente il principio dell'inversione formale della posizione processuale delle parti in virtù del quale il convenuto opposto, odierna parte appellata, sia da ritenere tenuto a fornire la prova (leggi tutto)...

... quanto, testualmente: “se un rallentamento dei lavori c'è stato, esso si è verificato per cause riconducibili esclusivamente al dissesto dell'ATI ….. Inoltre, non sono mai ricorse durante l'appalto le condizioni - ex adverso invocate con le riserva n. 12 - previste dall'art. 27 per la sospensione dei lavori. La verità è che, diversamente dal convincimento di ### (e della sentenza), l'### è tenuto ad eseguire le opere indotte dalle varianti ai sensi degli artt. 35 e 37.1 delle ### Generali” Il profilo di doglianza di RFI è infondato. Quest'ultima si limita a riproporre quanto rappresentato in sede di CTU e a detti rilievi il perito ha esaurientemente risposto evidenziando, del tutto condivisibilmente, come nel caso di specie si sarebbe dovuto procedere e non si è proceduto a emettere un provvedimento di sospensione anche solo parziale dei lavori come indicato dall'art. 27 delle condizioni generali di contratto che stabiliva, testualmente : “Qualora cause di forza maggiore,….ed altre circostanze speciali, impediscano, in via temporanea, che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il ### dei lavori ne ordina la sospensione…. Tra le circostanze speciali rientrano (leggi tutto)...

... somma di € 57.750,00 già inserita nel contratto di appalto per “sbancamento terreno” o la diversa somma che risulterà di giustizia; 3. Scorporare i costi contabilizzati nella fattura 32/12 per i “### extra int. 26 II piano” dell'importo di €22.393,54; quelli contabilizzati nella fattura 20/13 per il “### lavori extra appalto per conto di ### Andrea” dell'importo di €13.450,53, e l'importo di €22.589,01 contabilizzato nella fattura n. 19/14 per svincolo detrazione 5% a garanzia. Con rifusione di spese, diritti ed onorari”). Parte convenuta: “### l'###mo Tribunale adito, respinta ogni diversa e contraria istanza, A) In via ### rigettare l'istanza, ai sensi dell'art. 649 c.p.c., di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 485/2020 formulata dalla ### 64 in quanto non ricorre alcun grave motivo per sospenderla né ricorrono i presupposti di legge. B) Rigettare l'opposizione e per l'effetto confermare il ### 420/2020; C) In subordine, previa revoca del ### n. 420/2020 accertare il diritto della ### al pagamento del saldo prezzo per i lavori commissionati dalla opponente in virtù del contratto d'appalto depositato in atti e per l'effetto (leggi tutto)...