Banca Dati della Giurisprudenza Civile

... questa Corte secondo i quali il passaggio di fili, cavi e impianti telefonici, posto a servizio di più utenti, ma con appoggio alla proprietà di uno solo di essi, necessita della costituzione di un diritto reale di uso, rientrante tra i pesi di diritto pubblico, che avviene tramite il consenso dell'utente 4 che subisc e il peso o, in mancanza, tr amite l'att ivazione della procedura ablatoria di cui agli artt. 90 e ss. del d.lgs. n. 259 del 2003. 2. I l secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 92, comma 7, del d.lgs. n. 259 del 2003, nonché omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio. I ric orrenti lamentano l'omessa pronuncia, da p arte dei giudici d'appello, sulla loro domanda subor dinata, volta a o ttenere la condanna allo spostamento del palo e dei sostegni a spese del gestore, e ciò quantunque, per indirizzo interpretativo consolidato, l'esercente del servizi o telefonico è tenuto alla rialloc azione degli impianti, a proprie spese anche in caso di servitù regolarmente costituita e quindi, a fortiori, anche quando la servitù non esiste. 3. Infine, con il terzo mezzo, i ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione degli (leggi tutto)...

... all'interno degli uffici, interventi di sostituzione e spostamento prese e cavi telefonici, lavori elettrici ed idraulici vari (sistemazione lavandini ostruiti, sostituzione miscelatori, galleggianti, copri water e quant'altro), riparazioni al cancello elettronico, riparazioni e/o spostamenti impianto citofonico, e così via, vale a dire tutte opere di ordinaria ### pag. 14/19 manutenzione periodica, di pertinenza del conduttore anche per espressa previsione contrattuale”. In tal caso la parte locatrice , come da orientamento della prevalente giurisprudenza, non avrebbe dovuto rifiutare la riconsegna ma avrebbe potuto soltanto pretendere il risarcimento del danno cagionato all'immobile, costituito dalle spese necessarie per la rimessione in pristino quantificate dal Tribunale in € 114.674,14 e dalla mancata riscossione del reddito nel periodo di tempo occorrente, quantificata in €.142.438,2 per l'indennità giornaliera di occupazione di gg.120, mentre va esclusa la penale di cui al IV comma dell'art.15 di €. 71.241,60 per gli indicati motivi in virtù dell'offerta reale effettuata. In ordine al terzo motivo d'appello l'appellante si duole dell'erroneità della sentenza di primo grado (leggi tutto)...

... per la mancata progettazione esecutiva connessa allo spostamento e al ripristino dei sottoservizi ed all'abbassamento della falda acquifera» (cfr. pagina 25 dell'appello). 22 ### ha, infatti, d edotto che «[a]nche tali con clusioni sono assolutamente errate atteso che la ritardata esecuzione dell'opera e l'anomalo andamento dell'appalto sono da imputarsi esclusivamente a fatto e colpa della ditta appaltatrice», con il richiamo anche agli articoli 1 e 12 lettera D del contratto ove si prevedev a che era p recisione dell'impresa appaltatrice «provvedere alla ricerca e scopertur a dei cavi elett rici, telefonici, di segnalamento, e simili, nonché di condotte idriche e di fluidi o cassa in genere» (pagina 25 dell'atto d'appello). Con l'ulteriore precisazione per cui «nonostante tali attività rientrassero nella prestazione contrattuale a carico della ditta appaltatrice, la stazione appaltante, ancor prima di procedere alla consegna dei lavori, ha comunque reso edotta l'impresa di tutti gli elementi necessari all'individuazione dei sottoservizi interferenti con l'opera» (cfr. pagina 26). Con l'aggiunta per cui nel verbale di ricognizione del 22/9/1998,6 mesi prima della consegna dei (leggi tutto)...

... giudizio, hanno dato prova del danneggiamento di due cavi di fibra ottica di proprietà della società attrice a seguito di lavori in trincea di posa di un cavo di fibra ottica eseguita dalla ### s.r.l.. In particolare il teste ### escusso all'udienza del 21.12.22, sul capitolo I) della memoria istruttoria di parte attrice ha dichiarato: “### la circostanza che mi viene letta e dichiaro di essere a conoscenza dei fatti in quanto nell'occasione io ed il mio collega ### su segnalazione della centrale TIM di ### ci simo recati sui luoghi ed ivi abbiamo constatato la rottura di due cavi telefonici FO ###. Il teste ### sentito all'udienza del 21.09.2022, ha sul punto dichiarato: “### che tramite il ### di ### ci siamo recati sul posto, io ed il collega ### e abbiamo costatato l'avvenuto danno causato dalla ditta ### che stava eseguendo lavori di scavo”. Provato quindi il danneggiamento dei cavi interrati di proprietà della società attrice durante gli scavi con trivella eseguiti dalla ### lungo la S.S. ### in forza della citata presunzione di responsabilità di cui al citato art. 2050 c.c., gravava sull'impresa convenuta dimostrare o di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire il (leggi tutto)...

... comportamento posto in essere dalla ### S.p.A. nello spostamento e/o rimozione dei pali e cavi telefonici ricadenti nell'area interessata dai lavori realizzandi dalla società attrice; 2) Ordinare alla ### S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, la immediata rimozione e/o spostamento dei pali di sostegno e delle linee aeree ricadenti il località ### del Comune di S.### nell'area interessata dai lavori realizzandi dalla società attrice. 3) Condannare la ### S.p.A., in persona del legale rappresentante protempore, al pagamento delle somme sostenute dalla ### S.r.l. per l'esecuzione dei lavori richiesta dalla convenuta, nonché al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla società attrice a causa della mancata rimozione dei pali e delle linee telefoniche, nella misura accertata e quantificata in corso di causa, in relazione alle prove raccolte ed alla CTU espletata, ovvero nella diversa misura che verrà ritenuta equa e di giustizia. 4) Condannare, infine, la società ### alla rifusione di spese e compensi di causa, oltre accessori di legge ### di merito di parte convenuta: 1) Ritenere e dichiarare infondate ed inammissibili tutte le domande ex adverso formulate (leggi tutto)...